某工程在施工过程中, 由于发包人设计变更导致停工, 承包人的工人窝工 10 个工日, 每个工日单 价为 250 元; 承包人租赁的一台挖土机窝工 3 个台班, 挖土机台班租赁费为 800 元; 承包人自有的一台自卸汽车窝工 3 个台班, 该自卸汽车台班折旧费为 元,台班单价为 700 元,则承包人可以向发包人索赔的费用为()元
A.6100
B.4900
C.5500
D.7000
A、6100
A.6100
B.4900
C.5500
D.7000
A、6100
A.由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B.由于在施工过程中消失了意外状况,监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障,承包人暂停施工
D.由于监理人未能准时公布复工指令,承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请,因监理人未准时作出答复,导致承包人无法复工
A.14000
B.15000
C.16000
D.10000
A.发包人应给予承包人补偿
B.发包人不给予承包人补偿
C.竣工结算时,承包人与发包人协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
A.应由发包人提出,承包人同意
B.应由承包人提出,发包人确认
C.应由发包人直接确定
D.应由造价管理部门确定
A.设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准
B.承包人在施工过程中更改施工组织设计,应经工程师同意
C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更
E.变更工程价款的报告应由承包人提出
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程量变化和设计变更
E.发包方提供图纸延误
A.提前支付预付款
B.增加费用
C.延长工期
D.提前支付进度款
E.退还质量保证金
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设上程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表4-3中所列标准补偿。
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10 000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20 000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86个工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,需进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18 000元,措施费增加2 000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]
1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
A.地质条件的变化
B.不可抗力
C.工程变更
D.业主风险